Condiciones de servicio: Rediseño web WordPress
Descripción del Servicio
El servicio de rediseño web de WebBuilders está diseñado para transformar y mejorar la apariencia, estructura y funcionalidad de sitios web existentes, utilizando la plataforma WordPress. Nos enfocamos en crear una experiencia de usuario intuitiva y atractiva, optimizando la navegación y la utilidad del sitio.
Puedes revisar la página donde se muestran los servicios, yendo a este enlace:
https://webbuilders.es/servicio-rediseno-web
Objetivo del Documento
Este documento tiene como objetivo detallar las condiciones y términos bajo los cuales se ofrece el servicio de rediseño web, estableciendo responsabilidades, derechos y obligaciones tanto del cliente como de WebBuilders.
2. Definiciones
Términos Clave
- Cliente: La persona o entidad que contrata los servicios de WebBuilders.
- WebBuilders: La empresa que proporciona el servicio de rediseño web.
- Servicio de Rediseño Web: Proceso de mejora y actualización del diseño y funcionalidad de un sitio web existente.
- Entregables: Los productos finales y/o servicios que WebBuilders se compromete a entregar al cliente.
3. Alcance del Servicio
Descripción Detallada del Servicio de Rediseño Web
El servicio incluye un análisis exhaustivo del sitio web actual, diseño de una nueva estructura y estética, desarrollo y optimización del nuevo sitio, pruebas exhaustivas y lanzamiento final. Se asegura que el sitio web sea rápido, seguro, y optimizado para motores de búsqueda, así como compatible con todos los dispositivos.
Exclusiones del Servicio
El servicio no incluye la creación de contenido nuevo, mantenimiento continuo post-lanzamiento, ni la gestión de hosting o dominios. Cualquier solicitud adicional será tratada como un servicio separado y podrá incurrir en costos adicionales.
4. Responsabilidades del Cliente
Información y Materiales Proporcionados por el Cliente
El cliente debe proporcionar toda la información y materiales necesarios para el rediseño del sitio web, incluyendo contenido, imágenes, logotipos y cualquier otro recurso relevante. La precisión y la puntualidad en la entrega de estos materiales son cruciales para el cumplimiento de los plazos establecidos.
Revisión y Aprobación de Diseños
El cliente es responsable de revisar y aprobar los diseños en las etapas designadas del proyecto. Cualquier retraso en la aprobación puede afectar los plazos de entrega.
Cumplimiento de Plazos
El cliente debe cumplir con los plazos acordados para la entrega de materiales y revisiones para evitar demoras en el proyecto.
5. Responsabilidades de WebBuilders
Entregables
WebBuilders se compromete a entregar los productos y servicios acordados en el alcance del proyecto, que incluyen el diseño y desarrollo del sitio web, pruebas y la implementación final.
Plazos de Entrega
WebBuilders proporcionará un cronograma detallado con fechas específicas para la entrega de cada fase del proyecto. Es fundamental seguir este cronograma para garantizar la finalización oportuna del rediseño.
Calidad y Garantía del Servicio
WebBuilders garantiza que todos los trabajos realizados cumplirán con los estándares de calidad y serán funcionales en los navegadores y dispositivos acordados.
6. Propiedad Intelectual
Derechos de Autor y Propiedad de los Diseños
El cliente será el propietario de todos los derechos de autor de los diseños finales una vez que se haya completado el pago total del proyecto. WebBuilders se reserva el derecho de mostrar el trabajo como parte de su portafolio a menos que se acuerde lo contrario.
Uso de Materiales Proporcionados por el Cliente
WebBuilders utilizará los materiales proporcionados por el cliente exclusivamente para el propósito del proyecto de rediseño web. El cliente garantiza que tiene los derechos necesarios para usar todos los materiales proporcionados.
7. Pagos y Facturación
Estructura de Tarifas
Las tarifas para el servicio de rediseño web se establecerán en un contrato específico y pueden variar según el alcance y la complejidad del proyecto. Los precios incluirán todos los costos asociados con el diseño, desarrollo y entrega del sitio web.
Plazos de Pago
El cliente deberá seguir el calendario de pagos acordado, que puede incluir un depósito inicial y pagos intermedios según el progreso del proyecto. El pago final se realizará al completar y aprobar el sitio web rediseñado.
Política de Reembolsos
En caso de cancelación del proyecto por parte del cliente, se evaluará el trabajo realizado hasta el momento y se retendrán los pagos correspondientes a la labor completada. No se emitirán reembolsos por trabajo ya realizado.
8. Confidencialidad
Protección de la Información del Cliente
WebBuilders se compromete a proteger toda la información confidencial proporcionada por el cliente durante el proyecto. Esta información solo será utilizada para los fines del proyecto y no será compartida con terceros sin el consentimiento del cliente.
Uso de Información del Cliente
El cliente acepta que WebBuilders pueda utilizar información del proyecto (excluyendo información confidencial) para fines de marketing y promoción, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
9. Modificaciones y Cancelaciones
Modificaciones al Alcance del Proyecto
Cualquier modificación al alcance del proyecto deberá ser solicitada por escrito y puede implicar cambios en el costo y los plazos de entrega. WebBuilders evaluará las solicitudes de modificación y proporcionará un nuevo presupuesto si es necesario.
Cancelación del Servicio
El cliente puede cancelar el servicio en cualquier momento, pero se le cobrará por el trabajo realizado hasta la fecha de cancelación. WebBuilders también se reserva el derecho de cancelar el servicio si el cliente incumple con las obligaciones contractuales.
10. Limitación de Responsabilidad
Exenciones y Limitaciones
WebBuilders no será responsable por cualquier daño indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo, incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios, ingresos o datos, que surjan del uso o la incapacidad de usar el sitio web rediseñado. La responsabilidad total de WebBuilders en relación con cualquier reclamación no excederá el monto total pagado por el cliente por el servicio específico.
11. Términos y Terminación
Duración del Contrato
El contrato de servicio entrará en vigor a partir de la fecha de aceptación por parte del cliente y continuará vigente hasta la finalización del proyecto y el cumplimiento de todas las obligaciones de pago. Las obligaciones de confidencialidad y propiedad intelectual subsistirán a la terminación del contrato.
Terminación por Cualquiera de las Partes
Cualquiera de las partes puede terminar el contrato si la otra parte incumple con los términos establecidos y no subsana dicho incumplimiento dentro de un período razonable tras recibir una notificación por escrito. La terminación por parte del cliente implicará el pago de los servicios rendidos hasta la fecha de terminación.
12. Leyes Aplicables
Jurisdicción
Este acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del país en el que WebBuilders tenga su sede. Cualquier disputa que surja en relación con este contrato se resolverá en los tribunales competentes de dicha jurisdicción.
Resolución de Disputas
En caso de cualquier disputa o desacuerdo, las partes se comprometen a intentar resolver el conflicto de manera amistosa y de buena fe antes de recurrir a acciones legales. Si no se logra una resolución amistosa, las partes podrán recurrir a un arbitraje vinculante o a los tribunales, según se acuerde mutuamente.
